违约的赔偿责任

什么是缺席判决和索赔程序？

违约判定和索赔的程序有哪些？很多人在一些案件不公或者自身利益受损的情况下会选择诉讼。现在是法制社会，国家会替我们判决，但是很多人不知道诉讼的方法，所以今天我们就来说说违约的判决和索赔有哪些程序。

什么是缺席判决和索赔程序？

一、承包商的索赔程序

(I)承包商提出索赔

1.发出索赔意向通知。索赔发生后，承包商应在索赔发生后28天内，向工程师提交索赔意向通知，说明将对此事件提出索赔。意向通知是承包人针对具体索赔向工程师和发包人表达的索赔愿望和要求。如果超过这一时限，工程师和雇主有权拒绝承包商的索赔。索赔发生后，承包商有义务保留现场施工的同期记录，工程师有权随时查阅，以判断索赔造成的实际损失。

2.提交索赔报告。在提交索赔意向通知后28天内，或工程师可能同意的其他合理时间内，承包商应提交一份正式的索赔报告。索赔的内容应包括:事件发生的原因、对其权益造成影响的证据、索赔的依据、索赔的金额和工期延长天数的详细计算，以及其他相关材料。

如果索赔事件的影响持续存在，28天内无法计算索赔金额和工期延长天数，承包人应按照工程师合理要求的时间间隔(一般为28天)定期报告各时间段的索赔证据和索赔要求。索赔事件影响结束后28天内，提交最终详细报告，提出索赔论证数据和累计索赔金额。

(二)工程师审查索赔报告

1.工程师审查承包商的索赔。收到正式索赔报告后，工程师应仔细研究承包商提交的索赔资料。首先，在不确认责任的情况下，客观分析事件原因，查阅合同相关条款，研究承包商的索赔证据，查看其同期记录；其次，通过对事件的分析，工程师会根据合同条款划清责任，必要时要求承包商提供进一步的补充资料。特别是对于承包人和发包人或工程师都有一定责任的事件的影响，要划出各方应承担的合同责任比例。最后，审核承包商提出的索赔赔偿要求，剔除不合理部分，拟定出承包商计算的合理索赔金额和工期顺延天数。

2.判断索赔成立的原则。工程师确定承包商索赔成立的条件是:

(1)与合同相比，该事件已造成承包商工程费用的额外支出，或总工期延误；

(2)费用增加或工期延误的原因根据合同不是承包人的责任，包括行为责任或风险责任；

(3)承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件不分先后，要同时满足。只有在工程师确定索赔成立后，才处理应付给承包商的赔偿金额。

3.审查索赔报告。

(1)事态调查。通过跟踪分析合同的执行情况，可以了解事件的过程、前因后果，掌握事件的详细情况。

(2)损害事件的原因分析。也就是分析什么原因导致索赔，谁应该承担责任。

(3)分析索赔原因。根据合同文件，主要确定索赔事件是否因未履行合同义务或履行合同义务不当引起，是否在合同规定的赔偿范围内。只有符合合同规定的索赔才是合法的，才能成立。

(4)实际损失分析。即索赔事件的影响分析，主要表现在工期的延长和费用的增加。

(5)证据数据分析。分析主要证据的有效性、合理性和正确性，这也是主张有效的前提。如果工程师认为承包商提供的证据不足以说明其要求的合理性，他可以要求承包商提交索赔的进一步证据。

4.确定合理的赔偿金额。

(3)工程师应与承包商协商赔偿事宜

工程师核实后初步确定的赔偿金额往往与承包商索赔报告中要求的金额不一致，甚至相差较大。主要原因是事件损害的责任边界不一致；索赔证据不足；索赔计算的依据和方法差异较大，双方应就索赔的解决进行协商。

如果协商不能达成一致意见，承包人只有权取得所提供的证据，以满足工程师认为索赔成立的部分的付款和工期延长。工程师在收到承包人的索赔报告及相关资料后，应在28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。

如果在28天内没有得到答复，也没有向承包商提出进一步的要求，则视为承包商提出的索赔已被批准。对于持续时间超过28天的工期延误事件，当工期索赔条件成立时，在每28天审查承包商提交的阶段索赔中期报告后，每次应作出批准工期临时延长的决定，总的工期延长天数应在事件影响后28天内承包商提交最终索赔报告后批准。应注意，最终批准的总延期天数不应少于前几个阶段商定的延期天数之和。

(四)雇主审查索赔处理

当工程师确定的索赔金额超出其权限范围时，必须提交雇主批准。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围和合同条款审查承包人的索赔申请和工程师的处理报告，然后根据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期的要求以及承包人在施工中存在的缺陷或违反合同条款的情况，决定是否同意工程师的处理意见。索赔报告经发包人批准后，工程师可签发相关证书。

(5)承包人是否接受最终索赔处理

当承包商接受最终的索赔处理决定时，索赔事件的处理将结束。如果承包人不同意，就会引发合同纠纷。处理争端的最好方法是通过谈判达成互谅互让的解决方案。如果不能达成共识，承包商有权提交仲裁或诉讼。

[(六)雇主的索赔

承包人未能按合同履行义务或犯有错误，致使发包人。

损失的，发包人还应按合同约定向承包人赔偿。

以上内容根据学员在实际工作中遇到的问题整理而成，供参考。如有问题，请及时沟通纠正。

二。工程索赔的类型

(一)根据索赔的合同依据分类

1.合同中表述的索赔。指承包商提出的索赔，在工程的合同文件中有书面依据，承包商可以据此提出索赔并获得经济补偿。这些在合同文件中有书面规定的合同条款称为明示条款。

2.合同中隐含的索赔。虽然工程项目的合同条款中没有明确规定承包商的索赔，但从合同中某些条款的含义可以推断出承包商有权索赔。此类索赔具有同等法律效力，并有权获得相应的经济补偿。默示条款是一个广义的合同概念，它包括所有没有写在合同的明示条款中，但符合双方在签订合同时所设想的意愿和当时的环境条件的条款。这些默示条款，或源于明示条款所表达的想象中的意愿，或源于双方的法律合同关系，经双方协商一致，已成为合同文件中的有效条款，或已被法律法规规定，要求双方遵守。

(二)按索赔目的分类

1.工期索赔。如果由于承包人责任以外的原因造成施工进度延误，则批准延长合同工期的索赔称为工期索赔。索赔期在形式上是一种权利索赔，以避免在原合同完工日期不能完工的情况下，业主承担延期违约责任。一旦批准的合同工期延期，承包商不仅可以免除承担延期违约金的严重风险，还可以获得提前工期的奖励，最终体现在经济效益上。

2.费用索赔。索赔的目的是要求经济赔偿。当施工的客观条件发生变化，导致承包商增加支出时，要求对超出计划成本的额外支出进行补偿，以挽回不应由他承担的经济损失。

(三)根据索赔事件的性质进行分类

1.工程延期索赔。发包人未按合同要求提供施工条件，如未交付设计图纸、施工场地、道路等。在时间上，或由于发包人指示暂停工程或不可抗力事件造成工期延误，承包人将提出索赔。

2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指示增加或减少工程量或增加额外工程、修改设计、改变工程顺序等。，造成工期的延长和费用的增加，承包商对此进行索赔。

3.强制终止合同的索赔。因发包人或承包人违约、不可抗力事件等原因导致合同非正常终止的，不负责任的受害方将向对方提出经济损失索赔。

4.项目加速索赔

发包人或工程师为指示承包人加快施工速度和缩短工期而提出的索赔，导致承包人所有人、财、物的额外费用。

5.对外部风险和不可预见因素的索赔。在项目实施过程中，由于人类不可抗拒的自然灾害。特殊风

以及一个有经验的承包商通常无法合理预见的不利施工条件或外部障碍引起的索赔，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等。

6.其他索赔。货币贬值、汇率变动、物价上涨、工资上涨、政策法律变化等引起的索赔。

索赔应在事件发生后28天内提交，然后由工程师按照程序进行审核。如果双方通过协商达成一致，就可以顺利完成索赔。如果有异议，可以走诉讼程序。

什么是缺席判决和索赔程序2？

一、违约需要哪些程序

起诉违约的流程如下:

(1)准备起诉状和各种证据材料，包括合同和证明对方违约事实的证据；

(2)向合同约定的被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等有管辖权的人民法院提起诉讼；如果合同没有约定，可以去被告所在地、合同履行地法院。

[法律依据]

《民事诉讼法》第二十三条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十八条合同约定履行地的，约定的履行地为合同履行地。对合同履行地没有约定或者约定不明确，争议标的物为支付货币的，收取货币的一方所在地为合同履行地；房地产交付的，房地产所在地为合同履行地；

对于其他客体，履行义务的一方所在地为合同履行地。对于立即结算的合同，交易地为合同履行地。合同未实际履行，双方住所地不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。

二。什么是合同违约金

违约金是指根据当事人的约定或者法律的直接规定，一方当事人违反合同应当向另一方当事人支付的款项。

违约金的标准是金钱，但当事人也可以约定违约金的标的物是金钱以外的财产。违约金既有保证债务履行的作用，也有惩罚违约方、补偿无过错方所受损失的作用。因此，有的国家将其作为合同担保的措施之一，有的国家将其作为承担违约责任的方式。

三。违约金超过上限怎么处理

《民法典》第585条第2款规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求法院予以增加；

约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求法院适当减少。

但违约金是双方对一方违约可能造成的损失的一种预估，不能与守约方违约后的实际损失完全一致；

因此，这可以由法官来决定。

法律规定违约金不仅对当事人产生心理压力，还避免了违约后计算损失的麻烦和证明损失大小的麻烦，便于当事人迅速确定自己的具体责任。

因此，当事人需要法院增加违约金数额，或者违约金过分高于损失的，应当承担证明损失大小的责任。

以上是关于违约所需程序的相关内容，由法国边肖网站详细介绍。总而言之，边肖提醒你，我们所有人都应该在日常生活中学习更多的法律知识，在书被使用时少一些仇恨。不要因为对法律一无所知而给自己和对方造成经济和个人损失。

什么是缺席判决和索赔程序？

合同违约金的诉讼流程是怎样的

1.首先你要准备好起诉状，各种证据材料，包括合同和证明对方违约事实的证据。

2.所有材料准备好之后，去辖区法院的立案处立案就行了。

3.立案后，法院程序如下:立案——庭前调解——开庭(开庭、法庭调查、质证、辩论、最后陈述、休庭)——收到判决书——申请执行。

合同诉讼中的注意事项

1.案件的判决取决于法律规定和双方的证据。

2.对于违约方来说，法官主动取证是法律法规允许的。如果有法律法规规定的情形，法院可以主动调取证据或者应一方当事人的要求调取证据，不属于徇私枉法。如果有法律法规规定的情形，也可以向法官申请主动取证。

3.立案八个月不开庭确实不正常，可以向有关部门举报。但如果被告充分利用法律规定的程序，拖延开庭时间，有可能8个月都没有开庭。

4.被告在同一案件中起诉原告是很正常的。可能是反诉，也可能是单独诉讼。

承担违约责任的方式

1.继续履行合同。

2.支付违约金。

3.损失赔偿。

4.履行保证金的罚金。

民法

第五百八十六条当事人可以约定一方应当向对方给付定金作为债权的担保。实际支付定金时，合同成立。

定金的数额由当事人约定；但不得超过主合同金额的20%，超过部分不具有定金的效力。实际支付的定金数额多于或少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

第五百八十七条债务人履行债务时，定金应当抵作价款或者收回。支付定金的一方不履行债务或者不按照约定履行债务，致使合同目的不能实现的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者不按照约定履行债务，致使合同目的不能实现的，应当双倍返还定金。

综上所述，边肖整理了违约金的相关内容。可见，违约金的数额并没有一定的标准，要根据具体情况，根据约定来判断。对违约行为设定的违约金应当执行，但双方也可以根据违约行为造成的损失，协商约定违约金的多少。