索赔的主要依据是什么

索赔一般包括

索赔的内容一般包括索赔是工程承包中经常发生的正常现象。索赔有利于对外开放和对外工程承包的发展，有助于双方提高管理素质，维护正常的市场秩序。那么索赔的内容一般包括哪些呢？

权利要求的内容一般包括1

承包商对业主的索赔包括:

(1)合同文件缺陷引起的索赔；(2)业主违约引起的索赔；(3)施工现场条件变化引起的索赔；(4)工程变更引起的索赔；(5)因工程师指示引起的索赔；(6)特殊风险引起的索赔；(7)因其他承包商的干扰而引起的索赔；(8)其他第三方引起的索赔。

律师分析:

索赔的性质属于经济赔偿，而不是惩罚，索赔属于正确履行合同的合法权利。索赔人遭受的损害与索赔人的行为之间不一定存在法律上的因果关系。

导致索赔的事件是由某些行为、不可抗力事件、另一方或任何第三方的行为引起的。一般来说，索赔可以通过协商友好解决。如果双方不能达成妥协，争议可以通过仲裁解决。

费用报销的计算:

1.实际成本法。方法是根据每个索赔事件引起的费用项目分别分析计算索赔值，然后汇总每个费用项目的索赔值，得到总的索赔费用值。这种方法是根据承包商为一项索赔所支付的实际费用，但只限于索赔引起的超出原计划的费用，所以也叫额外费用法。在这种计算方法中，应注意不要忽略费用项目。

a)劳动力成本。人工费是项目施工的直接费项目之一，是索赔中重要的索赔项目，包括施工过程中支付给直接从事建筑安装的人员的工资、施工现场运送材料、配料等辅助工人以及倒班班长的工资，以及与人工相关的税费、保险、福利费等。

权利要求的内容一般包括2

法律分析:索赔报告的组成部分:

(1)一般部分。

包括以下细节:

前言；

索赔概述；

具体索赔要求、工期延长或索赔金额；

报告作者和审计员。

(2)合同的引用部分。

索赔的关键部分之一是索赔的基础。一般包括以下内容:

概述索赔的处理过程；

发出索赔通知的时间；

引用索赔的合同条款；

注明所附证据材料。

(3)索赔金额的计算。

索赔报告的主要部分也是经济索赔报告的第三部分。

索赔计算的主要组成部分有:人工费、材料费、设备费、场地管理费、总部管理费、投资利息、税金、利润等。

(4)工期延长的论证部分。

索赔报告第四部分。索赔报告中论证工期的方法主要包括:

横向图表法；

关键路线法；

评价方法等等。

在索赔报告中，承包商应讨论工期的延长、实际工期、理论工期等。详细，并说明他要求延长工期(天)的依据。

(5)证据部分。

它通常以索赔报告附件的形式出现，包括索赔涉及的所有相关证据和证据说明。

法律依据:《中华人民共和国民法典》。

第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等治疗康复的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费用和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当支付丧葬费和死亡赔偿金。

第1180条因同一侵权行为致多人死亡的，可以确定相同数额的死亡赔偿金。

第一百八十一条被侵权人死亡的，其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。侵权人是一个组织。组织分立、合并的，继承权利的组织有权请求侵权人承担侵权责任。

被侵权人死亡的，支付被侵权人医疗费、丧葬费等合理费用的人，有权要求被侵权人赔偿，但被侵权人已经支付费用的除外。

第一百一十八条侵犯他人人身权益造成财产损失的，应当按照被侵权人所受到的损失或者侵权人所获得的利益给予赔偿；侵权人遭受的损失和侵权人获得的利益难以确定。侵权人与被侵权人对赔偿数额有异议向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。

权利要求的内容一般包括3

一、索赔的基本条件是什么

索赔是指在合同履行过程中，因对方责任而非自身过错造成的损失，向对方提出的赔偿要求。施工索赔是双方行使合法权利的行为。承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔。

1.客观性:指不符合合同或违反合同，对承包商工期和费用产生影响的干扰事件的客观存在。这些干扰事件应该有确凿的证据证明。

2.合法性:当施工过程中造成的干扰不是承包方自身责任造成时，另一方应根据合同条款进行赔偿。

索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。根据合同的法律文书，可以确定干扰事件由谁负责，承担什么样的责任，赔偿多少。所以不同的合同条件和索赔具有不同的合法性，会导致不同的结果。

3.合理性:指索赔合理，符合实际情况，真实反映干扰事件造成的实际损失，采用合理的计算方法。承包商不能为了利益滥用索赔权，或采取不正当手段进行索赔，否则将产生以下不利影响:

(1)合同之上的紧张和互不信任，不利于合同的继续履行和双方的进一步合作。

(2)承包方声誉受损，不利于今后继续经营活动。在国际工程承包中，不利于项目所在国业务的持续拓展。任何业主在投标过程中都会对上述承包商保持警惕，敬而远之。

(3)如果在项目建设中滥用索赔权，对方会提出反索赔。如果索赔违反法律，将受到相应的法律处罚。

二。索赔成立的条件:

合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效的证据，并应符合合同的有关规定。由此可见，任何索赔事件都必须满足三个要素:一个正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同规定的时间内提出。

民法典(2021年1月1日起生效)

第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务，履行义务或者采取补救措施后，对方有其他损失的，应当赔偿损失。

第五百九十二条当事人双方都违反合同的，应当承担相应的责任。

一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿金额。